德商实业（天津）集团有限公司
对比
关注
分享
导出统一社会信用代码： 911201165987129685
地址：天津自贸试验区（空港经济区）环河南路88号2-3430号房间
基本信息
| 企业名称 | 德商实业（天津）集团有限公司 | 经营状态 | 存续 |
| 统一社会信用代码 | 911201165987129685 | 登记机关 | 中国（天津）自由贸易试验区市场监督管理局 |
| 企业类型 | 有限责任公司 | 成立日期 | 2012年06月27日 |
| 法定代表人 | 古小中 | 营业期限 | 2012年06月27日 - 2032年06月25日 |
| 注册资本（万元） | 100000 | 发照日期 | 2023年05月15日 |
| 企业地址 | 天津自贸试验区（空港经济区）环河南路88号2-3430号房间 | ||
| 经营范围 | 房地产开发经营；汽车制造（限分支机构经营）；批发和零售业；科学研究和技术服务业；租赁和商务服务业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | ||
主要人员 (2)
| 古小中 |
| 经理,执行董事 |
| 杨猛 |
| 监事 |
股东信息 (4)
| 股东类型 | 股东 | 认缴出资（金额） | 实缴出资（金额） |
| 法人股东 | 天津麒泽实业发展有限公司 | 51000万人民币 | 51000万人民币 |
| 企业法人 | 武汉绿色出行汽车服务有限公司 | 49000万人民币 | 49000万人民币 |
| 法人股东 | 天津麒泽实业发展有限公司 | 51000万人民币 | 51000万人民币 |
| 企业法人 | 武汉绿色出行汽车服务有限公司 | 49000万人民币 | 49000万人民币 |
分支机构 (0)
| 公司名称 | 负责人 |
| 暂无数据 | |
企业对外关系 (5)
| 企业名称 | 持股 | 认缴金额 |
| 延边德商汽车有限公司 | 100% | 18840万元 |
| 河北优客优美汽车贸易有限公司 | 100% | 5000万元 |
| 锦州德商新能源汽车有限公司 | 19% | 9500万元 |
| 票链云（北京）科技有限公司 | 20% | 250万元 |
| 荣成市万世得实业有限公司 | 100% | 1000万元 |
测评排名 (0)
| 序号 | 获奖情况 |
| 暂无数据 | |
| 序号 | 资质等级 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 证书有效期 |
| 暂无数据 | |||||
| 编号 | 评级年份 | 企业名称 | 英文名称 | 信用等级 | 证书编号 |
| 暂无数据 | |||||
| 编号 | 评价年度 | 纳税人信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
| 暂无数据 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 执法案号 | 执行法院 | 立案日期 | 公示日期 |
| 1 | 德商实业（天津）集团有限公司 | （2023）津0116执22903号 | 天津市滨海新区人民法院 | 2023-08-04 | 2023-09-18 |
被执行及履行情况 |
|||||
| 案号 | （2023）津0116执22903号 | ||||
| 省份 | 天津 | ||||
| 立案日期 | 2023-08-04 | ||||
| 生效法律文书确定的义务 | 一、确认原告中建海峡建设发展有限公司与被告德商实业(天津)集团有限公司签订的《华泰汽车销售与展示中心建设工程施工合同》、《天津市建设工程施工合同》于2019年10月25日解除;二、被告德商实业(天津)集团有限公司于本判决生效后十日内给付原告中建海峡建设发展有限公司工程款7457383元,并以7457383元为基数,自2019年11月22日起至实际付清之日止按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率支付逾期付款利息;三、被告德商实业(天津)集团有限公司于本判决生效后十日内赔偿原告中建海峡建设发展有限公司停工损失2320517.91元,返还保证金77995元,并以2398512.91元为基数,自2019年11月22日起至实际付清之日止按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率支付逾期付款利息;四、被告德商实业(天津)集团有限公司于本判决生效后十日内赔偿原告中建海峡建设发展有限公司违约金(含可得利益损失)4455978.51元;五、被告德商实业(天津)集团有限公司于本判决生效后十日内赔偿原告中建海峡建设发展有限公司鉴定费280000元、保全申请费5000元;六、原告中建海峡建设发展有限公司对华泰汽车研发销售中心工程折价或拍卖的价款在已完工工程价款7457383元范围内享有优先受偿权;七、驳回原告中建海峡建设发展有限公司其他诉讼请求。当事人如未按本判决指定期限履行给付金钱义务,应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条的规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费103480元,由原告负担8480元,被告德商公司负担95000元;公告费650元,由被告德商公司负担。如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于天津市第三中级人民法院;也可以在判决书送达之日起十五日内,向天津市第三中级人民法院在线提交上诉状。本案生效后(当事人提起上诉的,以上诉法院生效判决为准),负有履行义务的当事人须依法按期履行判决,逾期未履行的,应向本院报告财产状况,并不得有高消费及非生活和工作必需的消费行为。本条款即为执行通知,违反本条规定的,本案申请执行后,人民法院可立即查封、扣押、冻结相关当事人名下财产,并依法对相关当事人采取纳入失信被执行人名单、罚款、司法拘留等措施,构成犯罪的,依法追究刑事责任。 | ||||
| 执行法院 | 天津市滨海新区人民法院 | ||||
| 做出执行依据单位 | 天津市滨海新区人民法院 | ||||
| 执行依据文号 | （2022）津0116民初33439号 | ||||
| 履行情况 | 全部未履行 | ||||
| 失信行为情形 | 违反财产报告制度 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额（元） | 当前新发生的欠税额（元） |
| 暂无数据 | |||||
* 此处显示的信息为近30天内税务公示的欠税信息
| 序号 | 企业名称 | 公告时间 | 欠税税种 | 欠税金额（元） | 当前新发生的欠税额（元） |
| 暂无数据 | |||||
* 历史信息来源于各官方网站的历史记录，包括但不限于全国企业信用信息公示系统、国家知识产权局官方网站、国家工商行政管理总局商标局官网、国家版权局等，历史信息仅供用户参考，不作为用户进行相关决策的决定性因素。
一、同业情况
该企业注册资本为100000万(元) ，高于的房地产开发企业。
全国范围内，该企业成立日期为 2012年06月27日 ，属于中期进入市场。
该企业注册地址为天津 ，该省（直辖市）的房地产业企业密集程度为: 密集。
该企业所在省份天津共0亿元资金，占全国房地产开发企业资金总金额的0%。
二、信用情况
失信总览情况：该企业三年内未发生异常信息
被执行人情况：该企业三年内曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行的案例总数为2例。
裁判文书：该企业三年内所发生的的裁判文书共6起，其中商品房预售合同纠纷数量最多（图表中最多只显示前10），裁判判文书数量最多的年份是2021年。
地址：北京市海淀区首体南路9号主语国际中心5号楼
邮编：100048 电话：010-68323566 传真：010-88386228
Copyright©北京中房研协技术服务有限公司，All Right Reserved 京ICP备13002607号 京公网安备110102000179
