• 信用评级(0)
• 纳税评级(3)

• 编号	评级年份	企业名称	信用等级
  暂无数据

• 编号	评价年度	纳税人信用级别	纳税人名称	纳税人识别号
  1	2018	A级	新乡市国龙置业有限公司	91410724554213593W
  2	2017	A级	新乡市国龙置业有限公司	91410724554213593W
  3	2015	A级	新乡市国龙置业有限公司	91410724554213593W

• 严重违法失信企业（黑名单）信息(0)
• 重大税收违法信息(0)
• 企业失信信息（失信被执行人）(1)

• 序号	企业名称	执法案号	执行法院	立案日期	公示日期
  1	新乡市国龙置业有限公司	（2026）豫0724执633号	获嘉县人民法院	2026-04-01	2026-09-16
  被执行及履行情况
  案号		（2026）豫0724执633号
  省份		河南
  立案日期		2026-04-01
  生效法律文书确定的义务		一、被告新乡市国龙置业有限公司应于本判决生效之日起十五日内向原告河南城源建设工程有限公司支付工程款54187662.27元; 二、被告新乡市国龙置业有限公司应于本判决生效之日起十五日内向原告河南城源建设工程有限公司支付逾期利息,利息分段计算如下:1.以工程款4871596.08元为基数、按照全国银行间同业拆借中心公布的工程款逾期同期一年期贷款市场报价利率计算从2021年10月20日起至2025年11月3日止的利息;2.以工程款68511元为基数、按照全国银行间同业拆借中心公布的工程款逾期同期一年期贷款市场报价利率计算从2021年7月14日起至2025年11月3日止的利息;3.以工程款480116元为基数、按照全国银行间同业拆借中心公布的工程款逾期同期一年期贷款市场报价利率计算从2021年10月20日起至2025年11月3日止的利息;4.以工程款3544461.54元为基数、按照全国银行间同业拆借中心公布的工程款逾期同期一年期贷款市场报价利率计算从2022年12月27日起至2025年11月3日止的利息;5.以工程价款294807.86元为基数、按照全国银行间同业拆借中心公布的工程款逾期同期一年期贷款市场报价利率计算从2021年12月7日起至2025年11月3日止的利息;6.以工程价款328285元为基数、按照全国银行间同业拆借中心公布的工程款逾期同期一年期贷款市场报价利率计算从2021年12月7日起至2025年11月3日止的利息;7.以工程价款749646元为基数、按照全国银行间同业拆借中心公布的工程款逾期同期一年期贷款市场报价利率计算从2024年12月23日起至2025年11月3日止的利息;8.以工程款54187662.27元为基数、按照全国银行间同业拆借中心公布的工程款逾期同期一年期贷款市场报价利率计算从2025年11月4日起至实际支付工程款之日止的利息; 三、被告新乡市国龙置业有限公司应于本判决生效之日起十五日内向原告支付工程延期损失6000000元; 四、原告河南城源建设工程有限公司对案涉19号楼、20号楼等工程中原告实际施工部分折价或者拍卖的价款在54187662.27元工程款范围内享有优先受偿权; 五、驳回原告河南城源建设工程有限公司的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务的,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十四条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费461620元,由原告河南城源建设工程有限公司负担130731元,由被告新乡市国龙置业有限公司负担330889元。鉴定费588127.55元,由原告河南城源建设工程有限公司负担176438.55元,由被告新乡市国龙置业有限公司负担411689元。
  执行法院		获嘉县人民法院
  做出执行依据单位		获嘉县人民法院
  执行依据文号		（2024）豫0724民初3827号
  履行情况		全部未履行
  失信行为情形		违反财产报告制度

• 欠税信息(0)
• 历史税务异常(0)

• 序号	企业名称	公告时间	欠税税种	欠税金额（元）	当前新发生的欠税额（元）
  暂无数据

  * 此处显示的信息为近30天内税务公示的欠税信息

• 序号	企业名称	公告时间	欠税税种	欠税金额（元）	当前新发生的欠税额（元）
  暂无数据

  * 历史信息来源于各官方网站的历史记录，包括但不限于全国企业信用信息公示系统、国家知识产权局官方网站、国家工商行政管理总局商标局官网、国家版权局等，历史信息仅供用户参考，不作为用户进行相关决策的决定性因素。

一、同业情况

二、信用情况